工程施工合同书

发包人（全称） （以下简称甲方） 承包人（全称） （以下简称乙方）

依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程事项协商一致，订立本合同并共同遵照执行。

一、工程概况

1、工程名称： 2、工程地点： 二、工程的承包形式及范围 1、全包形式。 2、承包范围

所有材料由乙方负责、工具类全部由乙方负责。 三、合同数量及价款 1、按报价表要求 2、工程价款

总价款为：壹万玖仟伍佰圆整 四、合同期

开工日期 年 月 日，竣工日期 年 月 日合同工期总天数 天。期间如遇不可抗力因素的影响，经甲方和乙方签字认可后，工期可相应顺延。

五、工程质量标准符合国家验收标准 六、付款方式

签订合同，预付按报价单的50%明细做完一个月内付清40%。10%为质保金，一年质保期满结清。

七、施工组织与工期

乙方必须按合同工期和批准的进度计划组织施工，接受甲方、对工程进度的监督、检查，工程实际进度与计划不符合时，甲方、有权限期改进，乙方应按甲方的要求提出整改措施报甲方、审批后执行，期间赶工费用由乙方自理。

八、安全及文明施工与管理

1、乙方必须严格执行有关安全操作管理规范。

2、不得招收无身份证、有劣迹、身体残疾人员及童工，否则后果自负。

3、特殊工程需要持有劳动部门核发的上岗证，持证上岗。 4、在施工过程中发生的工伤事故或其他内部纠纷，由乙方自行处理并承担全部经济责任。工期顺延。

5、乙方应按当地政府有关部门规定进行施工场地标准化管理，因标准化管理不到位引起的一切处罚和损失由乙方自行承担。

6、乙方应优先发放施工人员工资，不得拖欠，并处理好劳资纠纷及相关问题，不得因此影响施工，以及不得给甲方造成不良影响，否则甲方有权采取解除合同、责令退场、要求赔偿损失、支付违约金等措施。

九、甲方责任

1、甲方必须遵守合同付款方式。 2、甲方为乙方提供水电等设施。

3、如甲方原因造成停工，甲方负责支付乙方的机械设备租赁费，误工费（按市场价计算）工期顺延。

十、乙方责任

1、按约定保质保量的完成施工任务，符合工期及质量要求。 2、必须服从甲方现场管理，遵守法律及行政规章、遵守各项规章制度，维护甲方名誉，如发生有故意损害甲方声誉，严重违反纪律，违反协议的行为，甲方有权要求乙方赔偿经济损失或承担违约责任，直至终止合同。

3、乙方不得以任何理由擅自停工或消极怠工，以及采取吵闹、威胁等不当手段，否则，甲方有权责令其退场，一切后果由乙方承担。

4、本工程的改造范围质保期12个月，质保期内若发生质量问题，乙方应在接到甲方电话或书面通知 日内进场维修.特殊情况马上组织维修。

5、乙方应按照相关规定，主动对工程项目进行质量跟踪回访。 6、乙方必须保护好工作地方的各种设施等，如有损坏，由乙方全部负责。

十一、违约责任

1、双方应严格遵守协议，如有违反，按本协议相关约定承担违约责任。

2、甲方如迟延付工程款，应承担应付款部分的违约金。按照每天总价的百分之1计算。

3、乙方如延误工期，按照每天总价的百分之1计算。 十二、附则

1、双方在本协议中未约定的，按国家法律规定执行。 2、本协议经双方签字盖章后生效，本协议一经签字，双方应严格遵守，如因执行本协议发生争议，双方应协商解决，协商不成，由签约所在地人民法院裁决。

3、本协议一共四页一式 份，双方各执 份，具有同等法律效力。

发 包 人： 承 包 人： 负责人： 负责人：

年 月 日 年 月 日