2012年监理工程师建设工程合同管理模拟试题1-10

2011-11-30 10:56:27 学易网【字体：放大 正常 缩小】 【打印页面】

前言：2012年监理工程师考试将于2012年5月26-27日举行，学易网校编辑团队位考生搜集整理备考资料供您学习使用。另外，学易网校2012年监理工程师网络辅导课程正在招生，详情请查阅监理工程师考试频道。

1、委托代理人与第三人签订合同的法律特征表现为（ ）。 A．以代理人的名义与对方谈判

B．商签的合同内应有代理人权利和义务的条款 C．代理人在合同谈判过程中自主地提出自己的要求 D．所形成的合同由委托人和代理人共同履行 2、在违约责任的承担中，损失赔偿额应当（ ）。 A．相当于因违约造成的损失 B．不包括合同履行后可获得的利益 C．包括合同履行后可获得的利益

D．不得超过违约方订立合同时预见的违约可能造成的损失 E．可以超过违约方订立合同时预见的违约可能造成的损失 3、施工合同示范文件中定义的工程师包括（ ）。 A．负责工程施工的总负责人 B．负责工程设计的总负责人 C．总监理工程师

D．发包人派驻施工场地的代表 E．项目经理

4、下列关于合同公证与签证的相同点与区别的说法正确的是（ ）。 A．公证一般实行自愿申请原则，签证反之

B．签证属于行政管理行为，公证则属于司法行政行为 C．公证与签证的效力等同

D．公证和签证在我国域内和域外都有法律效力

5、工程开工前，合同双方应做好有关准备工作，就工程师而言，特别要做好（ ）。 A．特殊专业工程不允许分包 B．主体工程的施工任务不允许分包 C．安装工程的施工不允许分包

D．只允许一家分包人进行分包 E．主要工程量必须由承包人完成

6、在建设项目各类招标中，不要求投标人依据给定工作量报价的是（ ）招标。 A．施工 B．设备采购 C．设计 D．材料采购 7、质押包括（ ）。 A．工程质押 B．动产质押 C．权利质押 D．地产质押 E．不动产质押

8、《合同法》中规定的合同履行抗辩权，是指合同履行过程中当事人任何一方因对方的违约而（ ）的行为。 A．解除合同 B．变更合同 C．转让合同

D．中止履行合同义务

9、因违约行为造成损害高于合同约定的违约金，守约方可（ ）。 A．按合同约定违约金要求对方赔偿 B．按实际损失加上违约金要求对方赔偿

C．在原约定违约金基础上适当增加一定比例违约定金 D．请求法院增加超过违约金部分损失 10、监理单位的义务包括（ ）。 A．选择承担工程项目建设的实施单位 B．与承包商签订施工合同 C．公正地维护有关各方的合法权益 D．不得泄露与本工程有关的保密资料

E．不得参与可能与业主利益相冲突的承包商组织的活动

答案：1、C 2、ACD 3、CD 4、B 5、CDE 6、C 7、BC 8、D 9、D 10、CDE

2012年监理工程师建设工程合同管理模拟试题（2）

2011-11-30 10:59:55 学易网【字体：放大 正常 缩小】 【打印页面】

前言：2012年监理工程师考试将于2012年5月26-27日举行，学易网校编辑团队位考生搜集整理备考资料供您学习使用。另外，学易网校2012年监理工程师网络辅导课程正在招生，详情请查阅监理工程师考试频道。

1、在施工合同的履行中，如果建设单位拖欠工程款，经催告后在合理的期限内仍未支付，则施工企业可以主张（ ），然后要求对方赔偿损失。 A．撤销合同，无须通知对方 B．撤销合同，但应当通知对方 C．解除合同，无须通知对方 D．解除合同，但应当通知对方

2、下列有关暂停施工说法不正确的是（ ）。 A．承包人应按工程师要求停止施工

B．承包人实施工程师处理意见后，可以自行复工

C．工程师未能在规定时间内作出答复，由发包人承担违约责任 D．工程师发现施工可能危及人身安全，应停止施工 3、工程建设合同纠纷的仲裁由（ ）的仲裁委员会仲裁。 A．工程所在地 B．建设单位所在地 C．施工单位所在地 D．双方选定

4、在下列几种情形中，（ ）合同是可变更的合同。 A．损害公共利益的

B．以合法活动掩盖非法目的的

C．恶意串通，损害国家、集体或第三人利益的 D．因重大误解而订立的 E．在订立合同时显失公平的

5、施工合同文本规定，工程师要求承包人立即执行的指令，承包人未提异议，因指令错误发生的费用由（ ）承担。 A．发包人 B．承包人 C．工程师

D．工程师与承包人共同

6、《建设工程委托监理合同》规定，（ ）应属于附加监理工作的范围。 A．审查认可施工承包商的施工方案和进度计划 B．不可抗力事件发生后的善后工作

C．发包人与违约承包商终止合同后，新选定的承包商进场施工前需进行的必要准备工作时间

D．发包人要求监理人协助办理的与政府行政管理部门的外部协调工作 7、按照招标人和标人参与程度，将招标过程粗略的划分为（ ）阶段。 A．招标准备 B．设计招标 C．招标投标 D．施工招标 E．决标成交

8、为了保证工程质量，对发包人采购的大宗建筑材料用于施工前，需要进行合同约定的物理和化学抽样检验。对于此项检验应由（ ）。 A．承包人负责检验工作，发包人承担检验费用 B．承包人负责检验工作，并承担检验费用 C．发包人负责检验工作，并承担检验费用 D．发包人负责检验工作，承包人承担检验费用 9、企业法人（ ）取得法人资格。 A．成立之日 B．注册资金到位后 C．建立组织机构后

D．经工商行政管理机关核准登记后

10、按照FIDIC《施工合同条件》规定，因非承包商原因导致不能进行规定的竣工检验，工程师应以（ ）签发接收证书。 A．本该进行检验日

B．缺陷通知期内补充检验通过日 C．工程实际移交日 D．业主实际使用日

答案：1、D 2、B 3、D 4、DE 5、C 6、D 7、ACE 8、A 9、D 10、A

2012年监理工程师建设工程合同管理模拟试题（3）

2011-11-30 11:06:47 学易网【字体：放大 正常 缩小】 【打印页面】

前言：2012年监理工程师考试将于2012年5月26-27日举行，学易网校编辑团队位考生搜集整理备考资料供您学习使用。另外，学易网校2012年监理工程师网络辅导课程正在招生，详情请查阅监理工程师考试频道。

1、必须以第三方财产提供担保的方式是（ ）担保。 A．保证 B．抵押 C．质押 D．定金

2、甲、乙双方互负债务，没有先后履行顺序，一方在对方履行之前有权拒绝其履行要求，一方在对方履行债务不符合约定时有权拒绝其相应的履行要求。这在合同法上是（ ）。 A．先履行抗辩权 B．先诉抗辩权 C．同时履行抗辩权 D．不安抗辩权

3、施工合同通用条款规定，当施工合同文件中出现含糊不清或不一致时，下列中解释顺序排列正确的为（ ）。

A．专用条款、通用条款、中标通知书、图纸 B．中标通知书、协议书、专用条款、通用条款 C．中标通知书、投标书、协议书、图纸 D．中标通知书、专用条款、通用条款、图纸

4、无标底的综合评分法常采用以（ ）作为标准值。 A．最高报价 B．最低报价 C．平均报价 D．评标价 E．复合标底

5、开标时，所列（ ）情况之一视为废标。 A．投标书逾期到达 B．投标书未密封 C．报价不合理

D．无单位和法定代表人或其他代理人印鉴 E．招标文件要求保函而无保函

6、当事人在保证合同中约定，债务人不能履行债务时，由保证人承担责任的保证是（ ）。 A．一般保证 B．连带责任保证 C．法定保证 D．委托保证

7、《建设工程委托监理合同》规定，委托人的责任不包括（ ）。 A．委托人选定的质量检测机构试验数据错误 B．因非监理人原因的事由使监理人受到损失 C．委托人向监理人提出赔偿要求不能成立 D．监理人的过失导致合同终止

8、债务人决定将合同中的义务转让给第三人时，（ ）。 A．应当经债权人同意

B．无需经债权人同意，但应通知债权人 C．无需经债权人同意，但应办理公证手续 D．无需经债权人同意，也无需通知债权人

9、在合同履行中，应当先履行合同的一方有确切证据证明对方有（ ）情形之一时，可以行使抗辩权。

A．未按合同约定办理保险 B．经营状况严重恶化

C．为逃避债务转移财产、抽逃资金 D．合同履行的准备不充分 E．丧失商业信誉

10、某上级公司由于工作失误，将应交下级工厂甲的任务误发至下级工厂乙，乙据此与建筑公司丙签订合同。该合同在执行过程中，上级公司发现有误，决定纠正错误，遂通知乙停止执行合同，乙与丙因此遭受损失。在这一例中，下列表述中正确的是（ ）。 A．原合同无效，乙与丙应各自承担损失 B．上级公司直接赔偿丙的损失

C．甲应赔偿丙的损失，乙的损失自己负责

D．乙应赔偿丙的损失，再请求该上级公司负责处理

答案：1、A 2、C 3、D 4、BC 5、ABDE 6、A 7、D 8、A 9、BCE 10、D

2012年监理工程师建设工程合同管理模拟试题（4）

2011-11-30 11:09:46 学易网【字体：放大 正常 缩小】 【打印页面】

前言：2012年监理工程师考试将于2012年5月26-27日举行，学易网校编辑团队位考生搜集整理备考资料供您学习使用。另外，学易网校2012年监理工程师网络辅导课程正在招生，详情请查阅监理工程师考试频道。

1、混凝土工程施工中，模板和钢筋架立完毕，承包人自检合格后未通知工程师检查就自行进行混凝土浇筑。工程师对该部位质量表示怀疑，进行穿孔检验，结果表明质量符合合同要求。对此事件造成的工期和费用影响应按（ ）处理。 A．费用和工期损失均给予补偿 B．费用和工期损失均不给予补偿 C．给予费用补偿但不顺延合同工期 D．顺延合同工期但不给予费用补偿

2、《合同法》中规定的合同履行抗辩权，是指合同履行过程中当事人任何一方因对方的违约而（ ）的行为。 A．解除合同 B．变更合同 C．转让合同

D．中止履行合同义务

3、工程师在处理索赔时应注意自己的职责范围，工程师无权决定的情况是（ ）。 A．当工程师与承包人就补偿达不成一致做出处理决定 B．认为必要时，要求承包人提供索赔证据的补充资料 C．批准承包人缩短合同工期 D．将批准的索赔额纳入月进度款中

4、采用数据电文形式订立合同的，合同成立的地点是（ ）。 A．发件人的主营业地 B．发件人的经常居住地 C．收件人的主营业地 D．收件人的经常居住地

5、委托监理合同中，委托人的义务不包括（ ）。 A．协助监理人掌握产品质量信息

B．协助监理人获取工程使用的原材料生产厂家名录 C．免费为监理人提供办公用房和照相、录像设备

D．要求更换监理人员

E．提供解决合同争议所需的事实材料

6、招标单位可以委托具有相应资质的中介机构代理招标，此招标代理机构是（ ）。 A．行政机关 B．国家机关隶属机构 C．依法成立的组织 D．依法成立的协会

7、能够作为保证人的为（ ）。 A．法人的职能部门 B．公司 C．学校 D．幼儿园

8、按照施工合同文本的规定，应当由发包人承担的费用有（ ）。 A．购买约定使用的国内标准的费用 B．购买约定使用的国外标准的费用 C．承包人需增加图纸套数的复制费用 D．图纸的保密措施费用 E．修改施工进度计划的费用

9、按照《合同法》的规定，“债务向第三人履行债务”不同于“债务承担”的主要区别是（ ）。

A．不属于合同内的约定 B．合同当事人未改变

C．第三人可以向债务人请示履行

D．对第三人履行债务增加的费用由债权人补偿 E．第三人有追究债务人违约责任的权利

10、可撤销的建设工程施工合同应当由（ ）撤销。 A．建设行政主管部门 B．人民法院 C．仲裁机构

D．工商行政管理部门 E．监理单位

答案：1、B 2、D 3、C 4、C 5、ABE 6、C 7、B 8、ABD 9、BCD 10、BC

2012年监理工程师建设工程合同管理模拟试题（5）

2011-11-30 11:10:39 学易网【字体：放大 正常 缩小】 【打印页面】

前言：2012年监理工程师考试将于2012年5月26-27日举行，学易网校编辑团队位考生搜集整理备考资料供您学习使用。另外，学易网校2012年监理工程师网络辅导课程正在招生，详情请查阅监理工程师考试频道。

1、按照FIDIC施工分包合同条件对索赔管理的规定，下列表述正确的包括（ ）。 A．当分包商认为自己权益受到损害时有权向工程师递交索赔报告 B．当分包商的损失原因属于业主，也只能向承包商提索赔要求

C．当分包商的损失原因属于业主，如果不能获得索赔补偿时，应由承包商承担 D．由于承包商原因引起的索赔，工程师不予处理 E．分包商没有按规定程序索赔，承包商不承担责任

2、A公司授权其采购员甲到B公司购买一批计算机，并交给甲已经盖公司公章的空白合同书，甲用此合同书与B公司订立了购买一批电视机的合同，发生纠纷后，应当（ ）。 A．要求甲支付电视机的货款 B．A公司向B公司无偿退货

C．由B公司交付计算机，A公司支付计算机的货款 D．由B公司交付电视机，A公司支付电视机的货款

3、工程建设中甲施工企业的乙项目经理在行使职权时产生的法律后果应当由（ ）承担。

A．乙项目经理 B．甲施工企业 C．建设单位 D．具体施工人员

4、可以通过合同约定的担保方式包括（ ）。 A．保证 B．抵押 C．质押 D．留置 E．定金

5、某工程项目，发包人将工程主体结构施工和电梯安装分别发包给了甲、乙两个承包人。乙承包人在进行电梯安装时，由于甲承包人不配合，给乙承包人造成了一定的损失，该损失应当由（ ）承担。 A．乙承包人

B．发包人 C．甲承包人 D．工程师

6、承包商按照工程师的指示对已隐蔽的工程部位进行剥露后的重新检验。该工程部位隐蔽前曾得到工程师的质量认可，但重新检验后发现质量未达到合同规定的要求，则全部剥露、修复和重新隐蔽的费用损失和工期处理为（ ）。 A．费用和工期损失全部由业主承担 B．费用和工期损失全部由承包商承担 C．费用由承包商承担，工期给予顺延 D．工期不予顺延，但费用由业主给予补偿

7、发生涉及工程造价问题的施工合同纠纷时，如果仲裁庭认为需要进行证据鉴定，可以由（ ）鉴定部门鉴定。 A．申请人指定的

B．政府建设主管部门指定的 C．工程师指定的 D．当事人约定的 E．仲裁庭指定的

8、依据监理委托合同规定，委托人有权追究监理单位的违约赔偿责任的情况是（ ）。 A．工程总投资超过预期金额

B．因施工现场的征用拖延导致竣工时间延长

C．承包商按监理工程师的指示返工修复施工缺陷使竣工时间延长 D．监理工程师没有进行合同内规定的检查试验而出现质量事故 9、评标委员会对投标书的初评时，主要检查的内容不包括（ ）。 A．报价计算的正确性 B．评标价的优劣 C．投标人的资格 D．投标保证有效性

10、在监理合同履行过程中，委托人提供一部汽车供监理人使用。监理工作完成后，该部汽车应（ ）。 A．无偿归监理人所有

B．按使用前的原值付款后归监理人 C．归还委托人，监理人无须支付费用 D．归还委托人，监理人支付折旧等费用

答案：1、BDE 2、D 3、B 4、ABCE 5、B 6、B 7、DE 8、D 9、B 10、C

2012年监理工程师建设工程合同管理模拟试题（6）

2011-11-30 11:11:17 学易网【字体：放大 正常 缩小】 【打印页面】

前言：2012年监理工程师考试将于2012年5月26-27日举行，学易网校编辑团队位考生搜集整理备考资料供您学习使用。另外，学易网校2012年监理工程师网络辅导课程正在招生，详情请查阅监理工程师考试频道。

1、在建设工程施工合同中使用专利技术及特殊工艺施工的处理是（ ）。

A．如果发包人要求承包人使用专利技术或特殊工艺施工，应负责办理相应的申报手续，承担申报、试验、使用等费用

B．如果发包人要求承包人使用专利技术或特殊工艺施工，应负责办理相应的申报手续，承包人承担申报、试验、使用等费用

C．若承包人提出使用专利技术或特殊工艺施工，应首先取得工程师的认可，然后由发包人负责办理申报手续，承包人承担有关费用

D．若承包人提出使用专利技术或特殊工艺施工，应首先取得工程师认可，然后由承包人负责办理申报手续，发包人承担有关费用

2、在施工合同中，不论何种形式的仲裁协议，都应包括（ ）。 A．仲裁申请书 B．请求仲裁的意思表示 C．仲裁事项 D．选定的仲裁员 E．选定的仲裁委员会

3、监理人可单方面提出终止合同的条件之一是（ ）。 A．委托人拒绝支付通知中监理人要求的附加工作酬金 B．暂停执行监理业务超过3个月

C．委托人无正当理由拖欠监理酬金30日以上 D．委托人未能为监理人提供必需的工程资料

4、对招标人和投标人均有法律约束力的招标文件包括（ ）。 A．招标公告 B．投标人须知 C．资格预审须知

D．对投标人书面提出问题的回答函件 E．标前会议后发给每一位投标人的会议记录

5、参与工程竣工验收的各方不能形成一致意见时，应（ ），待意见统一后，重新组织工程竣工验收。

A．由总监理工程师协调参与竣工验收各方

B．报当地建设行政主管部门或监督机构进行协调 C．由承包人进行协调 D．由发包人进行协调

6、监理单位出现失职行为，按照监理合同规定，委托人可（ ）。 A．发出中止合同通知，令监理合同即行停止 B．发出未履行义务通知后在第21天单方终止合同

C．发出未履行义务通知后21天内未能得到满意答复，进一步发出终止合同通知，在该终止合同通知发出后的第35天，监理合同即行终止

D．首先发出未履行义务通知，21天内未能得到满意答复后，在第一个通知发出35天内发出终止合同通知，监理合同即行终止

7、FIDIC合同条件规定，因非承包原因导致工程不能进行规定的竣工验收，工程师应在（ ）签发工程接收证书，将这部分工程移交给业主照管和使用。 A．提交竣工验收申请之日 B．竣工验收之日 C．本该进行竣工检验之日

D．承包商提交检验申请之后第28天

8、在施工招标中，进行合同数量的划分应考虑的主要因素有（ ）。 A．施工内容的专业要求 B．施工现场条件 C．投标人的财务能力 D．对工程总投资的影响

9、设计人的设计工作进展不到委托设计任务的一半时，发包人由于项目建设资金的筹措发生问题而决定停建该项目，单方发出解除合同的通知。按照设计范本的规定，设计人应（ ）。

A．没收全部定金补偿损失 B．要求发包人支付双倍的定金 C．要求发包人补偿实际发生的损失

D．要求发包人付给合同约定设计费用的50％

10、依据《担保法》规定，担保人必须是第三人的担保方式是（ ）。 A．保证 B．质押 C．定金 D．留置

答案：1、A 2、BCE 3、C 4、BDE 5、B 6、D 7、C 8、ABD 9、D 10、A

2012年监理工程师建设工程合同管理模拟试题（7）

2011-11-30 11:11:49 学易网【字体：放大 正常 缩小】 【打印页面】

前言：2012年监理工程师考试将于2012年5月26-27日举行，学易网校编辑团队位考生搜集整理备考资料供您学习使用。另外，学易网校2012年监理工程师网络辅导课程正在招生，详情请查阅监理工程师考试频道。

1、按照建设工程设计合同示范文本规定，设计人按合同规定时限交付设计资料及文件后，如果在1年内项目未开始施工，则设计人（ ）。 A．不再负责处理有关设计问题 B．仍应无偿负责处理有关设计问题

C．仍应负责处理有关设计问题，但可适当收取咨询服务费 D．仍应负责处理有关设计问题，但可不再负责设计变更 2、FIDIC施工合同条件中的担保期限是到（ ）截止。 A．承包商圆满完成施工义务 B．承包商圆满完成施工和保修义务 C．工程师分发接收证书 D．承包商收到最后一笔尾款

3、FIDIC施工合同通用条件中规定，发生（ ）时，可以给承包商合理延长合同工期。 A．放线错误 B．发生变更

C．施工中遇到异常不利气候条件 D．由于传染病或政府行为导致工期延误 E．施工中遇到其他承包商的干扰

4、招标人选择招标代理机构时，（ ）不是应满足的条件。 A．招标代理机构必须是法人组织 B．有从事招标代理业务的营业场所 C．有能够编制招标文件的能力

D．有作为评标委员会成员人选的技术、经济“专家库” 5、施工合同范本规定，图纸会审和设计交底应由（ ）组织。 A．发包人 B．承包人 C．监理人 D．设计人

6、《合同法》规定，应当先履行债务的当事人有确切证据证明对方有（ ）情况时，可以中止履行。

A．经营状况严重恶化 B．转让财产 C．丧失商业信誉 D．没有履行债务能力 E．没有提供担保

7、在工程建设的过程中，（ ）是最为常用的一种担保方式。 A．抵押 B．留置 C．保证 D．定金

8、工程施工投标的主体是（ ）。 A．业主 B．监理工程师 C．承包商 D．设备供应单位

9、下列关于合同履行中的债权转让和债务转移的说法不正确的是（ ）。 A．是合同当事人双方基于合同内的约定

B．债权转让和债务转移可以分为债务人向第三人履行债务和由第三人向债权人履行债务

C．合同当事人之间的债权和债务关系因此改变 D．合同当事人之间的债权和债务关系并不因此而改变 10、效力待定合同的情形是（ ）订立的合同。 A．无民事行为能力人 B．无权代理人 C．表见代理人

D．法定代表人负责越权 E．无处分权人处分他人财产

答案：1、C 2、B 3、BCDE 4、A 5、A 6、ACD 7、C 8、C 9、C 10、BCDE

2012年监理工程师建设工程合同管理模拟试题（8）

2011-11-30 11:12:23 学易网【字体：放大 正常 缩小】 【打印页面】

前言：2012年监理工程师考试将于2012年5月26-27日举行，学易网校编辑团队位考生搜集整理备考资料供您学习使用。另外，学易网校2012年监理工程师网络辅导课程正在招生，详情请查阅监理工程师考试频道。

1、在设计合同中，判定设计人是否按时完成设计任务，计算设计期限的开始时间是（ ）日。

A．设计人收到定金 B．合同签订 C．设计人员勘察现场 D．场址选择

2、在合同协议书内应明确注明开工日期、竣工日期和合同工期总日历天数。其中工期总日历天数应为（ ）。 A．招标文件要求的天数 B．投标书内承包人承诺的天数 C．工程实际需要施工的天数 D．经政府主管部门认可的天数

3、接到承包人提交的索赔通知后，工程师应（ ）。 A．及时检查承包人的施工现场同期记录 B．审查承包人的施工是否受到延误 C．核对承包人是否增加了施工成本 D．分析索赔事件的合同责任 E．认为索赔要求不合理，不予理睬 4、合同公证与鉴证的（ ）等相同。 A．性质 B．效力 C．内容 D．范围 E．目的

5、监理工程师根据施工现场实际情况发布暂停施工指令后，由于（ ）而发布的指令不应对承包商的停工损失给予补偿。

A．两个独立承包人发生施工干扰而暂停某一承包人的施工

B．承包人在同一空间不同高程上同时作业，为了保障工人的安全而暂停某一作业面的

施工

C．等待设计图纸的变更而暂停某一作业的施工 D．为了保护基础开挖时遇到有文物保护价值的古迹

6、发包人出于某种需要希望工程能提前竣工，则他应做的工作包括（ ）。 A．向承包人发出必须提前竣工的指令 B．与承包人协商并签订提前竣工协议 C．负责修改施工进度计划 D．为承包人提供赶工的便利条件 E．减少对工程质量的检测试验项目

7、对一个邀请招标的工程，参加招标的单位不得少于（ ）。 A．2家 B．3家 C．5家 D．没有限制

8、某施工项目保修期内，发现存在涉及结构安全的质量问题，则修复方案应当由 （ ）提出。 A．发包人 B．承包人 C．设计单位 D．监理单位

9、FIDIC施工合同条件中关于争端裁决委员会的规定，下列表述正确的是（ ） A．争端裁决委员会由仲裁委员会指定 B．争端裁决委员会成员的报酬应由业主承担 C．争端裁决委员会的裁决是合同争议的最终解决方式

D．争端裁决委员会的裁决属于非强制性但具有法律效力的行为

10、某工程项目的招标资格审查文件中明确规定外地施工单位不允许参与投标，这是建设行政主管部门核查投标人资格审查文件的（ ）内容。 A．不得以不合理条件限制或排斥潜在投标人 B．不得使招标时间长，费用高 C．不得对潜在投标人实际歧视待遇 D．不得强制投标人组成联合体投标

答案：1、A 2、B 3、ABCD 4、CDE 5、B 6、BD 7、B 8、B 9、D 10、A

2012年监理工程师建设工程合同管理模拟试题（9）

2011-11-30 11:12:50 学易网【字体：放大 正常 缩小】 【打印页面】

前言：2012年监理工程师考试将于2012年5月26-27日举行，学易网校编辑团队位考生搜集整理备考资料供您学习使用。另外，学易网校2012年监理工程师网络辅导课程正在招生，详情请查阅监理工程师考试频道。

1、施工合同的合同工期是判定承包人提前或延误竣工的标准。订立合同时约定的合同工期概念应为，从（ ）的日历天数计算。 A．合同签字日起按投标文件中承诺 B．合同签字日起按招标文件中要求 C．合同约定的开工日起按投标文件中承诺 D．合同约定的开工日起按招标文件中要求

2、某工程项目施工中，发包人供应的材料经过承包人检验通过后用于工程。后来发现部分工程存在缺陷，原因属于材料质量问题，该部分工程需拆除重建，则（ ）。 A．承包人承担返工费用，工期不予顺延 B．承包人承担返工费用，工期给予顺延 C．发包人承担追加合同价款，工期不予顺延 D．发包人承担追加合同价款，工期给予顺延

3、工程投保建筑工程一切险后，如果因（ ）原因导致被保险人受到损害时，保险公司负责赔偿。 A．地震 B．地面沉陷

C．施工现场临近建筑物的火灾 D．施工机械制动失灵造成的损失

E．领有公共运输行驶执照的运输汽车在工地被砸坏

4、当承包人索赔后，工程师可以对索赔提出质疑的情况包括（ ）。 A．承包人以前已表明放弃索赔 B．提交的证据不足以说明索赔的部分 C．发包人与承包人共同负有责任，责任未划分 D．损失计算不足

E．承包人没有采取措施避免或减少损失的部分

5、FIDIC合同条件中，如未约定开工日期，承包商应在接到中标函后的（ ）天内开工，工程师应至少提前7天通知承包商开工日期。 A．15

B．30 C．42 D．60

6、因非监理人原因而暂停或终止监理业务，其善后工作及恢复监理业务的工作称为工程监理的（ ）。 A．额外工作 B．附加工作 C．正常工作 D．其他工作

7、合同履行地点没有约定或约定不明确的，下列确定方法的表述，正确的是（ ）。 A．给付货币的，在给付货币一方所在地履行 B．交付不动产的，在不动产所在地履行 C．交付动产的，在接受动产一方所在地履行 D．履行标的是行为的，在履行义务一方所在地履行 8、建设工程合同的纠纷由（ ）人民法院管辖。 A．被告住所地 B．合同签定地 C．工程所在地 D．原告住所地

9、由于当事人疏忽，合同的部分履行费用负担约定不明确，事后又未能达成补充协议，则该部分费用应由（ ）。 A．权利人承担 B．履行义务人承担 C．双方平均分担

D．权利人承担主要费用，义务人负担连带责任

10、当事人以土地使用权抵押的，抵押合同自（ ）之日起生效。 A．签订 B．登记 C．履行 D．主合同生效

答案：1、C 2、D 3、ABC 4、ABCE 5、C 6、A 7、BD 8、C 9、B 10、B

2012年监理工程师建设工程合同管理模拟试题（10）

2011-11-30 11:13:36 学易网【字体：放大 正常 缩小】 【打印页面】

前言：2012年监理工程师考试将于2012年5月26-27日举行，学易网校编辑团队位考生搜集整理备考资料供您学习使用。另外，学易网校2012年监理工程师网络辅导课程正在招生，详情请查阅监理工程师考试频道。

1、施工企业与材料供应商订立的材料供应合同中，约定违约金是2.0万元，但供应商的违约行为给施工企业造成的损失是2.2万元，施工企业应要求供应商支付（ ）。 A．4.2万元 B．2.2万元 C．2.0万元 D．0.2万元

2、连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人（ ）。

A．只可要求保证人在其保证范围内承担保证责任 B．只可要求债务人履行债务

C．不可要求保证人在其保证范围内承担保证责任

D．既可要求债务人履行债务，也可要求保证人在其保证范围内承担保证责任 3、工程开工前，合同双方应做好有关准备工作，就工程师而言，特别要做好（ ）。 A．特殊专业工程不允许分包 B．主体工程的施工任务不允许分包 C．安装工程的施工不允许分包 D．只允许一家分包人进行分包 E．主要工程量必须由承包人完成

4、按照诉讼的地域管辖规定，建设工程合同纠纷应由（ ）的人民法院管辖。 A．工程所在地 B．被告住所地 C．原告住所地 D．合同签字地

5、在施工合同中，（ ）属于发包人应当完成的工作。 A．使施工现场具备施工条件 B．提供施工场地的工程地质资料 C．提供工程进度计划

D．向工程师提供在施工现场办公的设施 E．开通施工场地与城乡公共道路的通道

6、在材料采购合同中，由供货运的货物，运输过程中发生的问题由（ ）负责。 A．供货方 B．运输部门 C．采购方

D．供货方和运输部门共同

7、按《合同法》的规定，合同生效后，当事人就价款或者报酬没有约定的，确定价款或报酬时应按（ ）的顺序履行。

A．订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款、补充协议 B．合同有关条款、补充协议、订立合同时履行地的市场价格 C．补充协议、合同有关条款、订立合同时履行地的市场价格 D．补充协议、订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款 8、《建设工程委托监理合同(示范文本)》由（ ）组成。 A．建设工程委托监理合同 B．规范、图纸

C．委托人对监理人的授权委托书 D．标准合同条件 E．专用合同条件

9、《合同法》规定可以解除合同的条件有（ ）。 A．不可抗力发生

B．在履行期限届满之前，当事人明确表示不履行主要债务 C．当事人迟延履行主要债务 D．当事人违约使合同目的无法实现

E．在履行期限届满之前，当事人以自己行为表明不履行主要债务

10、在材料采购合同的履行中，如采购方已按期派车到指定地点接收货物，而供货方又不能交货时，则派车损失就由（ ）支付费用。 A．采购方 B．供货方

C．采购方和供货方共同 D．施工承包人

答案：1、B 2、D 3、CDE 4、A 5、ABE 6、B 7、C 8、ADE 9、BDE 10、B